Publiés

Direction Voirie et Mobilité

REPRISE DU GARDE-CORPS PASSERELLE WALDECK ROUSSEAU – LE HAVRE

Date limite de réponse:

Publié le

Procédure: MAPA 4

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

LE HAVRE SEINE METROPOLE

 LE HAVRE SEINE METROPOLE

HOTEL DE LA COMMUNAUTE

 19 rue Georges Braque

 76085 LE HAVRE

 SIRET 20008495200015

 Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique un marché public. 

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;

Groupement de commandes : Non

Objet REPRISE DU GARDE-CORPS PASSERELLE WALDECK ROUSSEAU – LE HAVRE

Référence 22AT-MUTCV-1191723

Type de marché Travaux 

Mode Procédure adaptée ouverte 

Technique d'achat Sans objet 

Lieu d'exécution principal Sur le territoire de la Communauté Urbaine LE HAVRE SEINE METROPOLE

 76600 LE HAVRE

Description - Objet du marché (cf. article 2-1 du règlement de la consultation)

Le présent marché a pour objet des travaux de remplacement du garde-corps de la passerelle Waldeck Rousseau au Havre. Ces travaux concernent la reprise complète du garde-corps de la passerelle, à savoir : la dépose soignée du garde-corps existant avec conservation des ancrages et la repose du nouveau garde-corps.

- Forme du marché (cf. article 2-3 du règlement de la consultation)

La présente consultation donnera lieu à un marché ordinaire à prix forfaitaires.

- A l'issue de la présente consultation, un avis d'attribution du marché sera publié sur le site internet de « Le Havre Seine Métropole ».

Code CPV principal 45341000 - Pose de garde-corps

Code CPV complémentaire 45221119 - Travaux de rénovation de ponts

Forme Prestation divisée en lots : Non

Les variantes sont exigées : Non 

Conditions de participation

  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Aptitude à exercer l'activité professionnelle

Liste et description succincte des conditions :

- DC 1 - dernière version, entièrement complété et signé (à télécharger sur :http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/DC1-2019.doc) ou Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses cotraitants;

- DC 2 détaillé et entièrement complété - dernière version (à télécharger sur :http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/DC2-2019.doc) ou Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement ;

Référence professionnelle et capacité technique :

Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :

- Documents à produire par les candidats (cf. article 5-1 du règlement de la consultation)

• Présentation d’une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, et notamment de travaux réalisés à proximité de voies SNCF, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, les éléments de preuve relatifs à des travaux exécutés il y a plus de cinq ans seront pris en compte. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

• Qualification minimum requise :

FNTP 7254 : Remplacement et réparation des dispositifs de retenue, garde-corps

Cette qualification s’entend « ou équivalent ».

En l’absence de références, le candidat devra par tout moyen à sa convenance, justifier de sa capacité à réaliser les prestations.

  Marché réservé : Non 

  Réduction du nombre de candidats : Non

La consultation comporte des tranches : Oui

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

Visite obligatoire : Non 

Critères d’attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur

Administratifs

Secrétariat de la commission d'appels d'offres

 Tél : 02 35 19 44 76

Documents •Règlement de consultation

•Dossier de Consultation des Entreprises

  L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui 

Offres Remise des offres le 14/11/22 à 16h00 au plus tard.

Dépôt •Déposer un Pli dématérialisé

Cette consultation bénéficie du Service DUME

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Renseignements complémentaires

  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

  Le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante : https://www.mpe76.fr. Les candidats pourront télécharger le dossier de consultation et remettre leur(s) offre(s). La plateforme dispose d'un espace fournisseur contenant un espace de stockage et un coffre-fort électronique (onglet gestion). S'il utilise cet outil le candidat devra l'indiquer explicitement dans son dossier.

- Tranches (cf. article 3-1-2 du règlement de la consultation)

Le marché comporte une tranche ferme et une tranche optionnelle, laquelle comprend 2 hypothèses.

La tranche ferme concerne la reprise du garde-corps sur la partie Sud de la passerelle, sur environ 135 ml de passerelle soit 270 ml de garde-corps, de la rue Rosambo à l’escalier de la rue des chantiers y compris la reprise de l’escalier.

La tranche optionnelle concerne la reprise du garde-corps de la partie nord de la passerelle, de l’escalier jusqu’au bas de la passerelle rue des Chantiers, sur 105 ml de passerelle, soit 210 ml de garde-corps. Les travaux pourront se dérouler concomitamment avec les travaux de la tranche ferme (hypothèse n°1) ou dans un second temps (hypothèse n°2).

- Durée du marché – Délais d’exécution (cf. article 3-2 du règlement de la consultation)

Durée du marché :

Le marché est conclu de sa notification jusqu’au terme de la garantie de parfait achèvement, ou de sa prolongation le cas échéant.

Délais d’exécution :

Il est prévu une période de préparation d’une durée de 4 semaines. Ce délai court à compter de la notification de l’ordre de service en prescrivant le démarrage ou de la date fixée dans l’ordre de service si celle-ci est postérieure. Ce délai est exclu du délai d’exécution des travaux..

- Délai de validité des propositions (cf. article 3-5 du règlement de la consultation)

Le délai de validité des propositions est de 180 jours, soit 6 mois, à compter de la date limite fixée pour la réception des propositions.

- Visite des lieux (cf. article 4-3 du règlement de la consultation)

La visite des lieux est facultative, toutefois il est conseillé aux candidats de se rendre sur place afin de prendre connaissance de l’environnement dans lequel les travaux devront se réaliser.

- Négociations (cf. article 5-4 du règlement de la consultation)

L’acheteur peut librement et de sa seule initiative décider d’engager, ou de ne pas engager, des discussions avec tout ou partie des candidats ; celles-ci ne constituent ni une obligation pour l’acheteur ni un droit pour les candidats, qui demeurent tenus par leurs offres initiales pendant tout le temps de leur validité.

- Jugement des propositions (cf. article 6 du règlement de la consultation)

* Prix des prestations apprécié sur la base du montant total HT des articles D1+D3 de l’acte d’engament, soit le report du montant figurant à la DPGF (noté sur 100 avec une pondération de 4)

* Valeur technique appréciée selon une valeur croissante de mérite sur la base du mémoire technique (noté sur 100 avec une pondération de 6):

• Pertinence de l’organisation mise en place par l’entreprise pour la réalisation des travaux, il est attendu entre autres l’organisation pour la mise en fabrication, la pose à blanc, la galvanisation, la mise en peinture et la pose finale, note sur 50

• Pertinence des modalités d’exécution de travaux au-dessus des voies SNCF, note sur 20

• Cohérence du planning d’intervention avec la note méthodologique, et adéquation des ressources humaines (moyens fixes, structure d’encadrement, moyens supplémentaires) et matérielles (moyens fixes et supplémentaires) mobilisées par tâches pour ce chantier, ainsi que les phases de préparation, de commande et de fabrication, note sur 30

- Dispositions d’ordre général (cf. article 9 du règlement de la consultation)

Tribunal Administratif de Rouen,

53 rue Gustave Flaubert, F-76005 ROUEN Cedex

Tél : 02.32.08.12.70

Fax : 02.32.08.12.71

E-mail : greffe.ta-rouen@juradm.fr

URL: http://www.ta-rouen.juradm.fr

  Envoi le à la publication 13 octobre 2022