Attribués
Direction Voirie et Mobilité
ATTRIBUE - Aménagement d’arrêts de bus accessibles – Programme 2021
Date limite de réponse:
Publié le
Procédure: MAPA 4
AVIS D'ATTRIBUTION
LE HAVRE SEINE METROPOLE
LE HAVRE SEINE METROPOLE
HOTEL DE LA COMMUNAUTE
19 RUE GEORGES BRAQUE
76085 LE HAVRE
SIRET 20008495200015
Objet du marché Aménagement d’arrêts de bus accessibles – Programme 2021
Référence acheteur 21AT-MUTCV-0986-A1-R
Nature du marché Travaux
Procédure adaptée
Code CPV principal 45213315 - Travaux de construction d'abris-bus
Procédures de recours Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Rouen
53 avenue Gustave Flaubert
76000 Rouen - Cedex 1
Tél : 0235583500 - Fax : 0235583503
greffe.ta-rouen@juradm.fr
ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Date d'attribution : 13/04/22
Nombre d'offres reçues : 3
Montant HT : 563 590,35 € Marché n° : 2021-8159 - EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE CENTRE OUEST 215 RUE PIERRE ET MARIE CURIE BOITE POSTALE 28 76650 Petit-Couronne
Sous-traitance : non.
Renseignements complémentaires
- Le montant indiqué dans l'avis correspond à un montant estimatif.
- Dans le respect des dispositions du Code des Relations entre le public et l'administration et de la pratique décisionnelle de la Commission d'accès aux documents administratifs, le marché est consultable sur demande écrite dans les locaux de la Direction des Affaires Juridiques et Marchés, Secrétariat de la Cao, 19 rue Georges Braque, 76085 Le Havre, entre 9 heures et 16 heures. Un rendez-vous sera fixé dans les 15 jours suivant la date de réception de cette demande.
Envoi le 05/05/22 à 10h59 à la publication
Cette date sera fixée le jour de la publication de l'avis.
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
LE HAVRE SEINE METROPOLE
LE HAVRE SEINE METROPOLE
HOTEL DE LA COMMUNAUTE
19 RUE GEORGES BRAQUE
76085 LE HAVRE
Correspondre avec l'Acheteur
L'avis implique un marché public.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur :Services généraux des administrations publiques;
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet Aménagement d’arrêts de bus accessibles – Programme 2021
Référence 21AT-MUTCV-1043985
Type de marché Travaux
Mode Procédure adaptée
Code NUTS FRD22
DESCRIPTION - Objet du marché (Cf. article 2-1 du règlement de la consultation)
Cette consultation a pour objet des travaux pour la mise en accessibilité des arrêts du réseau de transports en commun sur certaines communes de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole à savoir : Le Havre, Montivilliers, Sainte-Adresse et Magnéglise.
- Forme du marché (Cf. article 2-3 du règlement de la consultation)
La présente consultation donnera lieu à un marché à prix unitaires fractionné en tranches.
Code CPV principal 45213315 - Travaux de construction d'abris-bus
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Non
Forme Prestation divisée en lots : Non
Les variantes sont refusées
Quantité ou étendue - Tranches (Cf. article 3-1-2 du règlement de la consultation)
Le marché comporte une tranche ferme et trois tranches optionnelles.
Il ne sera accordé aucune indemnité de dédit ni d’attente en cas de retard ou d’inexécution d’une ou des tranches optionnelles.
L’attention de l’entrepreneur est attirée sur le fait que l’exécution des tranches optionnelles pourra de se faire de façon concomitante.
- Durée du marché - Délais d’exécution (Cf. article 3-2 du règlement de la consultation)
Le marché est conclu de sa notification jusqu’à la fin de la période de garantie de parfait achèvement des travaux ou après prolongation de ce délai par le pouvoir adjudicateur.
Le délai d’exécution de l’ensemble de la tranche ferme est fixé à 30 semaines, hors période de préparation.
Le délai d’exécution de chaque tranche optionnelle est fixé à 3 semaines, hors période de préparation.
Conditions relatives au contrat
Financement Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours, selon les dispositions de l’article R2192-10 du code de la commande publique.
Forme juridique Aucune forme de groupement n’est imposée par le pouvoir adjudicateur.
Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements.
En cas d’attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l’exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
Autres renseignements demandés :
- DC 1 - dernière version, entièrement complété et signé (à télécharger sur :http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/DC1-2019.doc) ou Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses cotraitants;
- DC 2 détaillé et entièrement complété - dernière version (à télécharger sur :http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/DC2-2019.doc) ou Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement ;
- Documents à produire par les candidats (Cf. article 5-1 du règlement de la consultation)
En l’absence de références, le candidat devra par tout moyen à sa convenance, justifier de sa capacité à réaliser les prestations.
Marché réservé : Non
Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Renseignements Correspondre avec l'Acheteur
Documents •Règlement de consultation
•Dossier de Consultation des Entreprises
Offres Remise des offres le 31/01/22 à 16h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 6 mois, à compter de la date limite de réception des offres.
Dépôt •Déposer un Pli dématérialisé
Cette consultation bénéficie du Service DUME
Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante : https://www.mpe76.fr. Les candidats pourront télécharger le dossier de consultation et remettre leur(s) offre(s). La plateforme dispose d'un espace fournisseur contenant un espace de stockage et un coffre-fort électronique (onglet gestion). S'il utilise cet outil le candidat devra l'indiquer explicitement dans son dossier.
- A l'issue de la présente consultation, un avis d'attribution du marché sera publié sur le site internet de « Le Havre Seine Métropole ».
- Visite des lieux (Cf. article 4-3 du règlement de la consultation)
La visite des lieux n’est pas obligatoire, toutefois elle est fortement conseillée afin d’évaluer les contraintes des différents sites et l’étendue des travaux à réaliser.
- Jugement des propositions (Cf. article 6 du règlement de la consultation)
** Prix des prestations appréciés sur la base du DQE (Tranche Ferme + tranches optionnelles) - Notation 20 pour le prix le plus bas puis classement relatif de la manière suivante :(prix le plus bas/prix proposé par le candidat x 20) - Pondération 4
** Valeur technique jugée sur la base du mémoire technique sur les points suivants :
* Pertinence et qualité du phasage de l’opération et du planning organisationnel de réalisation du chantier pour garantir les délais, note sur 11...
* Pertinence de la présentation de l’organisation générale du chantier, note sur 6...
* Pertinence et qualité de la présentation du projet et de ses enjeux prenant en considération les riverains et les commerces, note sur 3.
Notation sur 20 avec une pondération de 6
** Apprentissage : Nombre d’apprentis affecté à l’exécution des prestations, note sur 20
Notation sur 20 avec une pondération de 1
- Négociation (Cf. article 7 du règlement de la consultation)
L’acheteur peut librement et de sa seule initiative décider d’engager, ou de ne pas engager, des discussions avec tout ou partie des candidats ; celles-ci ne constituent ni une obligation pour l’acheteur ni un droit pour les candidats, qui demeurent tenus par leurs offres initiales pendant tout le temps de leur validité.
Marché périodique : Non
Fonds Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires :Non
Recours Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Rouen
53 avenue Gustave Flaubert
76000 Rouen Cedex 1
Tél : 02 35 58 35 00 - Fax : 02 35 58 35 03
greffe.ta-rouen@juradm.fr
Envoi le à la publication 29/12/2021